四川澋源建设有限公司100%股权

四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）系正源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“正源股份”）通过直接和间接合计持有100%股权的全资子公司，其中正源股份直接持有澋源建设85%股权，正源股份全资子公司海南融澋源货运代理有限公司（以下简称“海南融澋源”）持有澋源建设15%股权。根据公司战略发展需要，公司拟与陕西中海启朝建设工程有限公司（以下简称“中海建设”）签署《股权转让框架协议》，将澋源建设100%股权转让给中海建设。

位于四川省南充市高坪区东顺路、高坪区兴安路的房屋、土地使用权以及厂区内所有属于美安美木业的机器设备

美安美木业于近日收到四川省南充市高坪区人民法院（以下简称“高坪法院”）《执行公告》【（2024）川1303执3299号】，邮储银行与美安美木业、正源股份借款合同纠纷一案，高坪法院作出（2024）川1303民初1951号判决书已生效，因美安美木业、正源股份未履行该判决书确定的义务，高坪法院将依法对登记在美安美木业名下位于四川省南充市高坪区东顺路、高坪区兴安路的房屋、土地使用权以及厂区内所有属于美安美木业的机器设备予以拍卖。

位于双流区长城路二段1号的不动产,位于双流区黄水镇板桥社区土地使用权及房屋

公司近日收到四川省炉霍县人民法院（以下简称“炉霍县法院”）《执行裁定书》【（2025）川3327执138号】，炉霍县法院依据已发生法律效力的公证债权文书受理浙商银行申请执行正源股份、正源地产公证债权文书一案，被执行人正源股份、正源地产未按生效法律文书履行义务，炉霍县法院裁定拍卖正源股份名下位于双流区长城路二段1号的不动产。 公司近日收到双流法院《执行裁定书》【（2025）川0116执恢1499号及（2025）川0116执恢1499号之二】，被执行人鸿腾源、正源股份未履行已发生法律效力的（2024）川0116民初1131号民事判决书确定的义务，双流法院裁定：评估、拍卖被执行人正源股份名下位于双流区黄水镇板桥社区土地使用权及房屋。

正源控股股份有限公司23.07%股权

正源控股股份有限公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于控股股东所持公司股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》。公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）持有的公司358,060,570股股票将于2026年1月2日10时至2026年1月3日10时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上进行第二次公开拍卖。

正源控股股份有限公司1.01%股权

　　本次被司法拍卖的股份为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）所持公司15,306,593股股份，占正源地产（不含其一致行动人）持有公司股份的4.08%，占公司总股本的1.01%。 　　公司于2022年11月29日在淘宝司法拍卖网络平台查询，本次司法拍卖事项网拍阶段已结束，上述股份分为6个标的分别由余奉昌、顾斌、张寿春竞得，最终成交以北京市朝阳区人民法院出具的相关裁定为准。

北京正源绿能科技有限公司部分股权

根据公司的战略规划和经营发展需要,正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)间接持有的全资子公司北京正源绿能科技有限公司(以下简称“北京正源绿能”)拟以增资方式引入投资者海南全福世代三股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南全福世代三”),新引入的投资人与控股股东和公司不存在关联关系。

正源控股股份有限公司0.54%股权

　　海南正源幸福健康投资有限公司（以下简称“海南幸福健康”）、海南正源幸福生物科技有限公司（以下简称“海南幸福生物”）作为控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）的一致行动人，通过上海证券交易所大宗交易平台受让了正源地产其他一致行动人合计持有的公司无限售流通股8,112,900股，其他一致行动人不再持有公司股份。

四川鸿腾源实业有限公司85%股权,四川嘉瑞源实业有限公司90%股权

　　根据业务需要，公司拟对部分子公司的出资结构及出资金额进行调整。股权架构内部调整方面：公司拟将子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）85%股权、子公司四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）90%股权划转给子公司成都美安美智能家居有限公司（以下简称“美安美”）；拟将美安美10%的股权划转给珠海溢融源科技发展有限公司（以下简称“珠海溢融源”）。注册资本金方面：公司拟将美安美的注册资本由5000万元调整为1000万元，拟将四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）的注册资本由5亿元调整为1亿元。

关联应收账款债权

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)拟将享有的对控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)孙公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)合计4,684.68万元关联应收账款债权对外转让。

光华八九八资本管理有限公司5%股权

　　公司于近日收到光华资本少数股东深圳市钰霖投资有限公司（以下简称“深圳钰霖”）和杜军的《股权转让征询函》，深圳钰霖及杜军拟将其持有的光华资本股权对外转让，其中5%股权的受让方为王金平女士。基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，公司拟放弃该部分股权转让对应的优先受让权。王金平女士系公司董事长何延龙先生配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，王金平女士为公司的关联自然人，公司本次放弃优先受让权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

双流·正源国际荟产城融合项目第二期 7#地块

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日与成都市双流区人民政府就投资建设“双流`正源国际荟产城融合项目”签订了《投资协议书》,项目用地总面积约525亩,公司将按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式对项目进行分期建设。

“双流.正源国际荟产城融合项目”第二批2宗97.42亩土地

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)、子公司成都正源荟置业有限公司(以下简称“正源荟”)与成都市双流区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》:公司“双流.正源国际荟产城融合项目”第二批2宗97.42亩土地按照确定的规划条件进行土地使用条件调整,并应补缴土地价款总额100,029.511万元人民币。

成都正源荟置业有限公司49%股权

为加快推进“双流.正源国际荟产城融合项目”的投资建设,正源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“正源股份”)于2020年3月19日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于同意公司及子公司签署“双流.正源国际荟产城融合项目”合作协议的议案》,同意公司、全资子公司成都正源荟置业有限公司(以下简称“正源荟”或“项目公司”)与青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛悦优”)签署《合作协议》,就投资建设“双流.正源国际荟产城融合项目”(第一批4宗106.25亩土地)通过融资、项目管理等方式展开合作,其中包括以零对价转让公司持有的正源荟49%的股权,为正源荟提供融资款项。

嘉泰数控科技股份公司6.89%股权

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“正源股份”)拟将持有的嘉泰数控科技股份公司(以下简称“嘉泰数控”、“标的公司”)的49,712,000股普通股股份,总计占嘉泰数控已发行总股本的13.39%,转让给天津市康源万家科技有限公司(以下简称“康源万家”),本次转让总金额为人民币285,141,700.00(大写:贰亿捌仟伍佰壹拾肆万壹仟柒佰元整)。

四川聚丰源供应链管理有限公司100%股权,公司对四川聚丰源债权

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司向内蒙古玉龙农业科技发展有限公司（以下简称“内蒙古玉龙”）转让全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司（以下简称“四川聚丰源”）100%股权，转让价格以四川聚丰源截止2019年3月31日经审计的财务报表为作价基础，经双方协商确定转让价格为人民币7,844.60万元，其中，四川聚丰源股权的交易对价为人民币50.00万元，扣减四川聚丰源截止本公告日的累计亏损45.40万元后，实际股权交易支付对价为4.60万元；公司对四川聚丰源债权的交易对价为人民币7,840.00万元，两项合计为7,844.60万元。

大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权

　　公司控股股东正源房地产开发有限公司下属公司南京林庄房地产开发有限公司、南京凯隆房地产开发有限公司和北京正源仓储有限责任公司拟以大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分工程施工应收账款,资产价格以评估值为基准,经各方协商确定为6,020.00万元。

光华八九八资本管理有限公司63%股权

　　公司与光华八九八资本管理有限公司（以下简称“光华资本”）股东八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）、富彦斌、珠海中鼎同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海中鼎”）、深圳市瑞瀛资产管理有限公司（以下简称“深圳瑞瀛”）签订股权转让协议，受让光华资本63%的股份（其中，八九八创新空间持有光华资本22%的股份，富彦斌持有光华资本15%的股份）。 　　股权转让价款： 　　经公司与八九八创新空间、富彦斌、珠海中鼎协商，本次股权转让交易为平价转让，八九八创新空间持有的光华资本22%股份的转让价款为1,100万元，富彦斌持有的光华资本的15%股份的转让价款为750万元，珠海中鼎持有的光华资本的21%股份的转让价款为1,050万元； 　　深圳瑞瀛持有的光华资本的5%股份溢价8%转让，转让价款为283.5万元。

成都升泰物业管理有限公司95%股权

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）下属子公司大连正源物业服务有限公司（以下简称“正源物业”）转让控股子公司成都升泰物业管理有限公司（以下简称“升泰物业”）95%的股权。

北京太和妇产医院有限公司98.00%的股权

2017年12月29日,公司收到新兴博源通知,并购基金拟出资40,000万元入伙芜湖华融新嘉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华融新嘉”),并于2017年12月28日签署了《入伙协议》;同时,华融新嘉拟以25,137万元人民币收购北京太和妇产医院有限公司(以下简称“太和妇产”或“标的公司”)98.00%的股权,并于2017年12月28日与太和妇产股权转让方签署了相关《股权转让协议》。

嘉泰数控科技股份公司31,070,000股股份

公司拟与嘉泰数控科技股份公司(以下简称“嘉泰数控”)签署《股份认购协议》及《补充协议》,公司将以8.69元/股的价格认购嘉泰数控定向发行的股份31,070,000股,总出资额为269,998,300.00元(大写:贰亿陆仟玖佰玖拾玖万捌仟叁佰元整)。

位于成都市青羊区西御街77号的房屋资产

公司拟将位于成都市青羊区西御街77号的国信大厦内公司持有的房屋资产转让给控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）（拟采用以该房屋资产作为出资设立全资子公司，并转让该公司股权的形式）。该房屋资产地上一层、七至十五层合计建筑面积为13,071.68平方米，地下负三层合计建筑面积为2,150平方米，建筑分摊的土地使用权总面积为1,462.41平方米，合同总价￥12,100.00万元（全资子公司设立的相关税费由受让方承担，股权交易的相关税费按规定由双方各自承担），付款方式为合同签订生效之日起十个工作日内先期支付60%，余款在6个月内全部付清。合同自公司股东大会批准之日起生效。

成都国栋南园投资有限公司100%股权

公司拟向四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）转让成都国栋南园投资有限公司100%股权，该公司主要资产为坐落在成都市青羊区金盾路52号的国栋中央商务大厦1-5层及其附属楼酒店资产。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字（2016）第1039255号评估报告，截止 2016年 10月 31 日，上述资产的账面价值为11,645.49万元，评估价值为17,989.25万元。转让价格以评估值为基础，经双方协商，最终确认本次转让的房屋资产总价款为18,000.00万元人民币（大写：人民币壹亿捌仟万元整）。公司将以转让上述房屋资产所属的成都国栋南园投资有限公司100%股权的方式完成转让资产的交付（股权交易的相关税费按规定由双方各自承担）。付款方式为合同签订生效之日起十个工作日内先期支付60%，余款在6个月内全部付清。合同自公司股东大会批准之日起生效。

四川国栋建设股份有限公司23.70%股份

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”或“国栋建设”)接到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称“国栋集团”)的通知,国栋集团正在积极推进控股权转让事宜,并于2016年10月8日与正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)签署了《关于四川国栋建设股份有限公司股份转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。国栋集团拟将其持有的358,060,570公司流通股股份转让给正源地产(以下简称“收购方”)。

位于成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦1-5层及附属楼酒店资产

国栋集团开发的国栋南园五星城项目，建筑面积27.32万平方米，总造价约6.25亿余元，公司为了增加营业收入与效益，由公司对该项目进行建筑总承包双包，即包工包料承建。该项目由于在2008年因5.12汶川大地震的原因和该项目80%应与住宅配套出售的800余辆永久性机动车位的人防异地建设批复没有落实的影响导致滞销，形成对公司工程施工款的拖欠。为了及时收回欠款，公司同意国栋集团将位于成都市天府广场市中心黄金口岸的国栋中央商务大厦1-5层及其附属楼酒店资产（当时全国主要城市市中心黄金口岸的酒店经营形式一片繁荣），抵偿公司工程施工款。因该资产已改建为酒店对外经营，经中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该酒店资产总建筑面积为14,614.10平方米，每平方米单价10,916.63元，合计总价为15,953.67万元；该评估资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。从该资产收购至今，虽然国栋集团每年都向公司补足了利润差额，但在近几年的经营中亏损面越来越大，为了控制公司未来长期的经营风险，公司要求国栋集团原价另加利息等方式回购该酒店资产。

中鼎丰融资租赁有限公司30%股权

公司拟向中鼎丰增资3000万元，增资后中鼎丰注册资本增加至1亿元人民币，公司占比30%。其经营范围主要为：租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，商务咨询。

四川广元国栋建设新材有限公司90%股权

　　公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）签订了关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司（以下简称“广元国栋”）90%股权的《股权转让合同》，转让价格为24,550.52万元；

成都国栋南园投资有限公司100%股权

2008 年11 月20 日，四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团” ）签署《股权转让合同》，公司将收购控股股东国栋集团旗下全资子公司成都国栋南园投资有限公司（以下简称“国栋南园”）股权，收购股权比例为100%。合同总金额初步概算为3.3 亿元人民币（实际交易金额待中联资产评估事务所出具评估报告后再最终确定）。

工业用性质土地400亩

公司计划在四川省南充市高坪区航空港开发区购置工业用性质土地400亩，土地价格为每亩净用地人民币玖万陆仟元。四川省南充市高坪区与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，本次收购总金额为3840万元，公司采用分期付款方式支付，合同经公司董事会审议批准合同生效后公司支付280万元定金，余款在公司取得政府颁发的《土地使用权证》后7日内付清。

四川国栋建设集团有限公司拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路52号"国栋中央商务大厦"部分房产

　　根据中国证券监督管理委员会和四川证监局有关文件精神的要求，公司对控股股东国栋集团占用公司资金情况进行了自查，并于2005年8月23日公告了《控股股东资金占用情况补充公告》。四川华信（集团）会计师事务所对国栋集团及其控股子公司占用公司资金情况进行了专项审计，根据其出具的《关于四川国栋建设股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》（川华信综[2006]函第16号），截至2005年12月31日，国栋集团及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额为178,631,307.26元（含资金占用费3,740,854.36元）。2006年1月1日至以资抵债协议签订日，国栋集团向公司累计归还现金2,215,000.00元，国栋集团及其控股子公司占用公司资金余额下降到176,416,307.26元。 　　由于国栋集团无力以现金形式偿还其占用的资金，经双方协商，现拟以国栋集团拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路52号"国栋中央商务大厦"部分房产抵偿所欠公司债务，国栋集团控股子公司所欠公司债务由国栋集团一并归还。 　　国栋建设委托北京中企华房地产估价有限公司及北京中企华资产评估有限责任公司及对本次交易标的分别进行了评估。根据《土地估价报告》及《资产评估报告》，截至评估基准日，本次交易标的评估值合计为17,803.40万元。

成都市青羊区陕西街大川会馆以南、文慧路以西一块土地使用权

　　四川国栋建设股份有限公司于2004年8月通过拍卖购买了成都市青羊区陕西街大川会馆以南、文慧路以西一块土地使用权,该地净用地面积4947.32平方米(7.4210亩),二类住宅用地,建筑容积率不大于4.2,使用年限70年,每亩627万元人民币,总价4652.967万元。 　　现由于该地规划红线有误,地块规划指标达不到拍卖公告的规划设计条件,成都市国土局已同意收回该地的使用权,解除了与公司签订的《国有土地使用权出让合同》,并在2004年年底前退还了公司已支付的地价款13,958,901.00元、拍卖服务费1,495,890.00元,并按6.5%年利率向公司支付了资金利息。

四川省国际信托投资公司投资建设的国信大厦房产

　　2003年4月27日,四川商品拍卖中心对四川省国际信托投资公司投资建设的国信大厦该部分房产进行了公开拍卖,拍卖底价为4500万元,最终公司以5420万元的价格拍得该部分房产。 　　

四川国栋建设股份有限公司'国栋广场'负3层和负2层的63个车位、负1层至第5层面积计8517.385m2的商场、第6层以上40套面积6961.83m2写字间的处置权

四川国栋建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年9月27日审议并通过了《关于出让″国栋广场″房产处置权的议案》。同意公司与四川国栋建设集团有限公司签订的《″国栋广场″投资分配协议书》,同意公司放弃剩余的″国栋广场″负3层和负2层的63个车位、负1层至第5层面积计8517.385m2的商场、第6层以上40套面积6961.83m2写字间的处置权,这部份房产的处置权由四川国栋建设集团有限公司享有；四川国栋建设集团有限公司为此补偿公司该部份房产投资成本87,381,740.33元,另支付投资收益17,345,497.93元,共计补偿公司人民币104,727,238.26元。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)子公司大连海汇房地产开发有限公司(以下简称“大连海汇”)拟签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同施工总工期510天。 20190917：股东大会通过 20230601：截至目前,原合同完工进度为50%,澋源建设按完工百分比法已确认收入187,693,486.00元(含税)。鉴于大连海汇经营计划调整,综合考虑各方面因素,经双方友好协商,拟调整原合同工程承包内容、工程承包范围以及签约合同价 20230617：股东大会不通过调整内容议案。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)间接控股子公司南京林庄房地产开发有限公司拟签订《尚峰尚水二期C组团室外雨污水、入户门、外遮阳、智能锁、卷帘门工程施工合同》(以下简称“合同”),项目总价款暂估为197.6479万元。 20211222：鉴于交易对方南京凯隆、南京林庄经营规划发生调整,综合考虑各方面因素,经澋源建设与交易对方友好协商,决定取消上述关联交易。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)间接控股子公司南京凯隆房地产开发有限公司(以下简称“南京凯隆”)拟签订《尚峰尚水三期D1组团室外雨污水、入户门、外遮阳、智能锁、卷帘门工程施工合同》(以下简称“合同”),项目总价款暂估为10,085,311.19元。 20211222：鉴于交易对方南京凯隆、南京林庄经营规划发生调整,综合考虑各方面因素,经澋源建设与交易对方友好协商,决定取消上述关联交易。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)拟将享有的对控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)孙公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)合计4,684.68万元关联应收账款债权对外转让。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司光华八九八资本管理有限公司(以下简称“光华资本”),其部分少数股东拟将其持有的光华资本股权进行转让,其中250万认缴出资额对应的5%股权的受让方为王金平女士。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,王金平女士为公司的关联自然人,公司本次放弃优先受让权事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)间接控股子公司南京凯隆房地产开发有限公司(以下简称“南京凯隆”)拟签订《尚峰尚水三期D1组团景观绿化工程施工合同》(以下简称“合同”),项目总价款暂估为52,700,000.00元。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)间接控股子公司南京林庄房地产开发有限公司(以下简称“南京林庄”)拟签订《尚峰尚水二期C组团景观绿化工程施工合同》(以下简称“合同”),项目总价款暂估为9,300,000.00元。

2018年1月至7月期间,为满足公司及控股子公司经营发展需要,公司控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)及其控股子公司向公司及公司控股子公司无偿提供财务资助,累计发生金额为53,444.43万元。截至2018年7月9日,公司已全部归还上述资金。董事会提请股东大会补充授权公司经营层办理公司接受财务资助的具体事宜。 20191231：股东大会通过

公司控股股东正源房地产开发有限公司下属公司南京林庄房地产开发有限公司、南京凯隆房地产开发有限公司和北京正源仓储有限责任公司拟以大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分工程施工应收账款,资产价格以评估值为基准,经各方协商确定为6,020.00万元。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)间接控股子公司南京林庄房地产开发有限公司(以下简称“南京林庄”)拟签订《尚峰尚水二期C组团样板间装修工程总承包合同》(以下简称“合同”),项目总价款暂估为15,022,886.78元。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)子公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)拟签订《北京898创新空间A01、C02会议中心装修改造工程施工协议》(以下简称“协议”),项目总价款暂估为62,699,990.37元。

正源控股股份有限公司控股股东正源房地产开发有限公司拟以其下属公司北京世纪正源房地产开发有限公司持有的两套房产抵偿其下属公司北京正源仓储有限责任公司欠公司的部分应收账款,资产价格以评估值为基准,经双方协商确定为25,100,000.00元。

公司下属子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)下属子公司南京林庄房地产开发有限公司(以下简称“南京林庄”)签订工程施工合同,合同施工总工期914天。 20180113：股东大会通过 20190831：由于在原合同签订时,招标控制价中主要材料及设备价格依据南京市2017年第11月工程建设材料市场指导价确定,而2018年因江苏省及南京市环保政策变化导致工程项目所需钢筋、混凝土等主要建材采购价格大幅上涨,远超澋源建设在原合同可以合理预见的市场波动风险。因此,经双方协商,拟签订《尚峰尚水二期C组团1#-12#住宅及地下车库工程建设工程施工合同的补充协议》,主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整,以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定,其他条款内容保持不变。 20190917：股东大会通过

公司下属子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司(以下简称“南京凯隆”)签订工程施工合同,合同施工总工期914天。 20180113：股东大会通过 20190831：由于在原合同签订时,招标控制价中主要材料及设备价格依据南京市2017年第11月工程建设材料市场指导价确定,而2018年因江苏省及南京市环保政策变化导致工程项目所需钢筋、混凝土等主要建材采购价格大幅上涨,远超澋源建设在原合同可以合理预见的市场波动风险。因此,经双方协商,拟签订《尚峰尚水三期D1组团1#~5#商业、5#~51#住宅及地下车库、配电房工程建设工程施工合同的补充协议》,主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整,以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定,其他条款内容保持不变。 20190917：股东大会通过

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)子公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)拟签订《北京898创新空间各单体室内、外装饰装修工程施工协议》(以下简称“协议”),项目总价款暂估为49,670,528.02元。

为满足正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司生产经营及后续发展需要,依据公司整体资金计划,公司在2019年度拟向控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)及其关联方申请借款总额不超过人民币5亿元,用于补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)子公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)、金瓜子科技发展(北京)有限公司及瓜子汽车服务(天津)有限公司(以下合称为为“承租方”)拟签订装饰装修工程施工协议,该装饰装修工程施工项目为正源北京898创新空间项目的瓜子保卖场及办公区工程,包含B03号楼、B06号楼、B07号楼、A04号楼、C01号楼以及C02号楼办公部分的室内、外装饰装修,具体施工范围以各方确认的施工图纸、清单等材料为准。质量标准为达到承租方的使用要求,满足当地政府的验收规定要求。 20181206：股东大会通过

　　公司与光华八九八资本管理有限公司（以下简称“光华资本”）股东八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）、富彦斌、珠海中鼎同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海中鼎”）、深圳市瑞瀛资产管理有限公司（以下简称“深圳瑞瀛”）签订股权转让协议，受让光华资本63%的股份（其中，八九八创新空间持有光华资本22%的股份，富彦斌持有光华资本15%的股份）。 　　股权转让价款： 　　经公司与八九八创新空间、富彦斌、珠海中鼎协商，本次股权转让交易为平价转让，八九八创新空间持有的光华资本22%股份的转让价款为1,100万元，富彦斌持有的光华资本的15%股份的转让价款为750万元，珠海中鼎持有的光华资本的21%股份的转让价款为1,050万元； 　　深圳瑞瀛持有的光华资本的5%股份溢价8%转让，转让价款为283.5万元。

公司子公司四川澋源建设有限公司(以下简称“澋源建设”)与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)子公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)签订小市政配套工程施工合同,该工程施工项目具体由分项小工程构成,项目承包总工期约426天。 20180808：股东大会通过

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）下属子公司大连正源物业服务有限公司（以下简称“正源物业”）转让控股子公司成都升泰物业管理有限公司（以下简称“升泰物业”）95%的股权。

公司与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)下属子公司北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)签订景观工程施工合同,合同施工总工期360天。

公司与控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)下属子公司南京林庄房地产开发有限公司(以下简称“南京林庄”)签订景观绿化工程施工合同,合同施工总工期365天。

公司拟将位于成都市青羊区西御街77号的国信大厦内公司持有的房屋资产转让给控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）（拟采用以该房屋资产作为出资设立全资子公司，并转让该公司股权的形式）。该房屋资产地上一层、七至十五层合计建筑面积为13,071.68平方米，地下负三层合计建筑面积为2,150平方米，建筑分摊的土地使用权总面积为1,462.41平方米，合同总价￥12,100.00万元（全资子公司设立的相关税费由受让方承担，股权交易的相关税费按规定由双方各自承担），付款方式为合同签订生效之日起十个工作日内先期支付60%，余款在6个月内全部付清。合同自公司股东大会批准之日起生效。

公司拟向四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）转让成都国栋南园投资有限公司100%股权，该公司主要资产为坐落在成都市青羊区金盾路52号的国栋中央商务大厦1-5层及其附属楼酒店资产。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字（2016）第1039255号评估报告，截止 2016年 10月 31 日，上述资产的账面价值为11,645.49万元，评估价值为17,989.25万元。转让价格以评估值为基础，经双方协商，最终确认本次转让的房屋资产总价款为18,000.00万元人民币（大写：人民币壹亿捌仟万元整）。公司将以转让上述房屋资产所属的成都国栋南园投资有限公司100%股权的方式完成转让资产的交付（股权交易的相关税费按规定由双方各自承担）。付款方式为合同签订生效之日起十个工作日内先期支付60%，余款在6个月内全部付清。合同自公司股东大会批准之日起生效。

公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称“国栋集团”)签订位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”工程施工总承包合同,合同承包总工期1,095天。 20160921：股东大会通过 20161130：董事会通过《关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案》 20161217：股东大会通过《关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案》

国栋集团开发的国栋南园五星城项目，建筑面积27.32万平方米，总造价约6.25亿余元，公司为了增加营业收入与效益，由公司对该项目进行建筑总承包双包，即包工包料承建。该项目由于在2008年因5.12汶川大地震的原因和该项目80%应与住宅配套出售的800余辆永久性机动车位的人防异地建设批复没有落实的影响导致滞销，形成对公司工程施工款的拖欠。为了及时收回欠款，公司同意国栋集团将位于成都市天府广场市中心黄金口岸的国栋中央商务大厦1-5层及其附属楼酒店资产（当时全国主要城市市中心黄金口岸的酒店经营形式一片繁荣），抵偿公司工程施工款。因该资产已改建为酒店对外经营，经中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该酒店资产总建筑面积为14,614.10平方米，每平方米单价10,916.63元，合计总价为15,953.67万元；该评估资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。从该资产收购至今，虽然国栋集团每年都向公司补足了利润差额，但在近几年的经营中亏损面越来越大，为了控制公司未来长期的经营风险，公司要求国栋集团原价另加利息等方式回购该酒店资产。

　　公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）签订工程施工管理服务合同，合同价格按照工程施工总投入的11.5%确定。 20140418：股东大会通过 20141030：经公司与控股股东国栋集团协商,公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”项目进行的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包。公司须对该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容进行总承包,合同承包总工期854天。合同价格参照国家建筑定额收费标准、建筑成本、材料价格、以及同期市场公允价格,经公司与国栋集团协商,确定合同预算总价为52,553.19万元。 20141120：股东大会通过 20150428：董事会通过《关于将公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”房地产开发项目进行施工总承包调整为由公司和成都市第四建筑工程公司联合承包的关联交易议案》 20150530：股东大会通过

　　公司拟非公开发行不超过32,608万股A股股票，发行对象为四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）。国栋集团拟以现金认购本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行股票前，国栋集团持有公司30.32%的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。 20140617：本次非公开发行股票发行价格由1.84元/股调整为1.82元/股,本次非公开发行股票数量上限调整为32,967万股 20140830：中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年8月29日审核了公司非公开发行A股股票的申请。 20140902：董事会审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20140919：股东大会通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20140930：2014年9月28日,四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]972号) 20150314：公司本次非公开发行新增股份于2015年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）签订了关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司（以下简称“广元国栋”）90%股权的《股权转让合同》，转让价格为24,550.52万元；

　　国栋集团持有公司30.32%的股份，为公司控股股东；公司董事长王春鸣先生持有国栋集团55%的股份，为公司实际控制人；公司董事、总经理王云露女士持有国栋集团6%的股份。因此国栋集团、王春鸣先生和王云露女士均为公司关联方，根据上海证券交易所股票上市规则，本次公司与控股股东国栋集团签订购买装饰、装修材料（地板、饰面板等）合同的行为构成关联交易。 20121206：股东大会通过

　　国栋集团持有公司29.92%的股份，为公司控股股东；公司董事长王春鸣先生持有国栋集团55%的股份，为公司实际控制人；公司董事、总经理王云露女士持有国栋集团6%的股份。因此国栋集团、王春鸣先生和王云露女士均为公司关联方，根据上海证券交易所股票上市规则，本次公司与控股股东国栋集团签订清包（包工不包料）工程施工合同的行为构成关联交易。 20120516：股东大会通过

公司六届第十五次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过由公司为控股股东国栋集团在双流县东升镇开发的房地产提供施工总承包服务，公司负责该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容。该工程3、4号楼精装修房屋所需地板、套装门、墙板等装饰建材由公司按市场价销售给国栋集团。

公司2007年8月与控股股东国栋集团签署《建设工程施工合同》，由公司为国栋集团在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务，公司负责该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容，双方按照约定的以项目实际成本加13％毛利润进行结算。结算方式为：国栋集团于每月25日，按照工程量报告，分期向公司支付工程进度款的85%，工程竣工验收合格办理竣工结算后支付工程总价的95%，余款5%作为工程保证金，满工程三年保修期后支付给公司。

公司向控股股东国栋集团购买其开发的国栋·南园五星城住宅楼一套用于住房福利给予黎敏，面积为180.01 M2，按市场售价4006.10 元/ M2 计算总价为721,138.00 元。

2008 年11 月20 日，公司与四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团” ）签署《股权转让合同》，公司将收购控股股东国栋集团旗下全资子公司成都国栋南园投资有限公司（以下简称“国栋南园”）股权，收购股权比例为100%。合同总金额初步概算为3.3 亿元人民币（实际交易金额待中联资产评估事务所出具评估报告后再最终确定） 由于公司第六届董事会第九次会议在审议该关联交易时，投资公司100%股权包含的净资产和其向国栋集团购买在建工程形成的负债分界不清，导致该关联交易定价依据不清晰，因此再次召开董事会（第九届董事会第十一次会议）最终确认该股权收购关联交易的合同价格为16,154 万元。

公司收购控股股东国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司（以下简称“投资公司”） 100%股权，合同总金额为16,154万元人民币，该款项由公司为国栋集团承建的国栋.南园五星城开发项目工程垫款约26,000万元以抵扣债务方式支付。股权收购价款抵扣后，公司用剩余约9846万元代投资公司偿还所欠国栋集团的16,000万元负债（该负债系投资公司购买国栋集团国栋.南园五星级酒店在建工程形成）。

2007 年8 月26 日，公司与四川国栋建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》，由公司为国栋集团在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务。合同总金额概算为38,760.22 万元人民币。

2004年8月16日, 四川国栋建设股份有限公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司52.91%的法人股)签订了《“国栋国际大酒店及商务楼”建设工程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》。

四川国栋建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年9月27日审议并通过了《关于出让″国栋广场″房产处置权的议案》。同意公司与四川国栋建设集团有限公司签订的《″国栋广场″投资分配协议书》,同意公司放弃剩余的″国栋广场″负3层和负2层的63个车位、负1层至第5层面积计8517.385m2的商场、第6层以上40套面积6961.83m2写字间的处置权

公司于2000年2月与四川国栋建设集团有限公司签订了《<国栋广场>联合开发协议书》，共同出资开发《国栋广场》，预计项目总投资17693.55万元，公司出资8669.8395万元，占总的49％。2001年上半年投资2265.97万元。